建设工程设计合同书通用版本(建设工程设计合同模板)

建设工程设计合同书通用版本， 建筑工程设计合同怎么写？不知道小伙伴们今天来看看边肖的分享吧！

建设工程设计合同的主要内容包括：

1.甲乙双方的基本身份信息；

2.项目概述和设计说明；

3、技术标准和依据；

4.双方的责任和义务；

5、设计内容和设计要求；

6.合同价格和支付方式；

7.双方的违约责任；

8.合同保密；

9.其他协议内容。

这是建筑工程设计合同通用版的模板，希望对你有帮助。您也可以点击此处直接下载该文档。

建筑工程设计合同通用版本

雇主：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

设计师：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发包人委托设计人承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的建设项目达成一致，订立本合同。

第一条本合同基于以下文件签署：

1.1 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》 。

1.2国家和地方关于建设项目勘察设计管理的法律法规。

1.3建设项目批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资、设计费等。如下表所示。

第三条发包人应向设计人提交的相关资料和文件：

第四条设计人应向发包人交付设计资料和文件：

第五条本合同设计费预计为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。设计费支付进度见下表。

描述：

1.提交各阶段设计文件，支付各阶段设计费。

2.提交最后一部分施工图时，结清所有设计费，不留余额。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。当实际设计费与预计设计费有差异时，双方应另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金将作为设计费。

第六条双方责任

6.1雇主的责任：

6.1.1发包人应按本合同第三条规定的内容在规定的时间内向设计人提交资料和文件，并对其完整性、正确性和时限负责。发包人不得要求任何人违反国家相关标准进行设计。

如果发包人超过规定期限15天提交上述资料和文件，设计人按合同第4条交付设计文件的时间应相应顺延；当规定的期限超过15天时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模和条件，或因提交资料错误或提交资料重大修改导致设计人设计需要返工时，双方需协商签订补充协议(或另签合同)，明确相关条款。

发包人应根据设计人消耗的工作量向设计人增加设计费。

在签订合同前，发包人已同意设计人按照发包人完成的所有设计工作的收费标准支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人提前交付设计资料和文件时，如果设计人能做到，发包人应按设计人提前投入的工作量向设计人支付加班费。

6.1.4发包人应为派往现场处理相关设计问题的人员提供必要的工作、生活和交通设施。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人不得将设计人交付的设计资料和文件修改、复制或转让给第三方或用于本合同以外的工程。

出现上述情况，发包人应承担法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计师的职责：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计方采用的主要技术标准有：

6.2.3设计合理使用年限为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年。

6.2.4设计人应按本合同第2条和第4条规定的内容、时间表和份数向发包人交付资料和文件。

6.2.5设计资料和文件交付后，设计人应按规定参加相关的设计审查，并负责根据审查结论对不超出原范围的内容进行必要的调整和补充。设计人应在合同规定的期限内交付设计资料和文件，项目将于今年开工建设。

负责向业主和建设单位进行设计交底，处理相关设计问题，参与竣工验收。如果项目在一年内未开工，设计人仍将负责上述工作，但应根据所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，费用由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得将发包人提交的产品图纸等技术经济资料泄露或转让给第三方。如发生上述情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未能开始设计工作的，发包人支付的保证金不予退还；已开始设计工作的，发包人应按设计人已完成的实际工作量，不足一半的，

按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》 规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

发包人名称：　设计人名称：

(盖章)(盖章)

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

住所：　 住所：

邮政编码：　 邮政编码：

电话：　 电　 　话：

传真：　 传　 　真：

开户银行：　 开户银行：

银行帐号：　 银行帐号：

建设行政主管部门备案：　鉴证意见：

(盖章)(盖章)

备案号：　经办人：

备案日期：年　月　日鉴证日期：年　月　日

请注意：因为转码原因，部分文档内容可能会丢失几个字而使得文档有瑕疵，请务必从头到尾看一遍确认没有问题后再使用，本内容来源：www.51dongshi.com，20余万各类合同下载，

同时还提供各类公司常用表格、文档如：入职表格、财务统计表等。

建设工程设计合同书通用版本，以上就是本文为您收集整理的建设工程设计合同书通用版本最新内容，希望能帮到您！更多相关内容欢迎关注。