建设工程劳务合同范本(建设工程劳务合同范本图片)

建设工程劳务合同范本， 建筑工程劳动合同怎么写？不知道小伙伴们今天来看看边肖的分享吧！

建设工程劳务合同的主要内容包括：

1、用人单位的名称、住所和法定代表人或主要负责人；

2.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；

3、劳动合同期限和人工费；

4.工作内容和工作地点；

5.工作时间和休息休假；

6.双方的基本权利和义务；

7.合同的生效方式。

这是建筑工程劳动合同范本，希望对你有帮助。您也可以点击此处直接下载该文档。

建筑工程劳动合同范本

雇主(甲方):

代表：

员工(乙方):

负责人：

根据《民法典》 《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就建设工程劳务合作事宜，经协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2.项目位置：

3.劳务方式：

4、项目内容：

二、质量要求

1.工程质量等级：乙方完成的工程质量标准不得低于甲方与总包商签订的工程合同标准。

2.乙方应具有相应的施工经验，技术工人应具有相应的技术资质和生产能力，施工人员的种类和数量应满足工程需要。

3.本工程的验收应按照国家颁布的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关规定进行。

4.乙方施工的工程一次验收合格率必须达到100%。在质量保修期内，乙方应在甲方维修通知要求的时间内无条件对工程进行维修。

三、建设周期

1.本合同于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _月_ _ _日生效

安排施工组织设计并按时完成。

2、工期顺延和延长：

(1)在施工过程中，由于甲方的过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内的停工时间为准)。

(2)如增加施工内容，甲乙双方另行协商确定工期延长时间。

第四，劳动力成本

1.经甲乙双方协商确定，合同总价暂定为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

2.乙方或其授权人员在施工期间向甲方收取或租用的材料、机械和设备的费用(包括辅助材料)应计入乙方应计提的劳务费，甲方应支付给乙方的劳务费应按费用发生的时间相应冲减。

3.甲方委托_ _ _ _ _ _ _ _ _银行于每月_ _ _日以法定货币形式将款项划入乙方账户。

动词（verb的缩写）甲方的责任

1.甲方应根据本合同为乙方提供合适的工作环境。

2.在合同期内，甲方应对乙方的工作进行监督和检查，并及时整改。

3.甲方有权要求乙方对不合格的施工进行返工。

4.甲方接到竣工验收通知后，应及时安排人员组织验收。

5.甲方应根据本合同按时足额向甲方支付劳务费。

不及物动词乙方的责任

1.乙方应按照合同的规定和甲方的规章制度以及甲方代表的指挥，拒绝不合理的指挥要求。

2.乙方在工作时，应按照合同规定安全、高效地开展工作，并按时完成任务。

3.乙方应按合同要求完成任务。如有质量问题，乙方应负责返工。

4.工程竣工当天通知甲方验收。

七。竣工验收

1.乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸和有关设计通知、主合同中的质量要求和甲方质量体系的要求进行质量控制，接受甲方、监理和业主的质量监督、检查和控制。

2.乙方应配备专职质量检查员，建立完善的质量检查控制体系，配合甲方第三方检查员做好各工序的质量检查和验收工作。

3.乙方应对其承担的工程的施工质量负全部责任。如发生质量事故，应在_ _ _ _ _ _ _小时内向甲方报告，并负责施工质量缺陷的返工，承担相关费用；对于不合格的产品，

甲方有权要求乙方返工，并承担由此造成的经济损失和工期延误；对不符合质量要求的工程，甲方不予计量结算。

4.乙方应严格按照甲方施工过程质量验收程序的要求进行全过程的质量检查和验收。产品经监理和甲方验收合格后，方可转入下道工序.

八、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。

九、争议解决

如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

2、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

乙方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

请注意：因为转码原因，部分文档内容可能会丢失几个字而使得文档有瑕疵，请务必从头到尾看一遍确认没有问题后再使用，本内容来源：www.51dongshi.com，20余万各类合同下载，

同时还提供各类公司常用表格、文档如：入职表格、财务统计表等。

建设工程劳务合同范本，以上就是本文为您收集整理的建设工程劳务合同范本最新内容，希望能帮到您！更多相关内容欢迎关注。